金沙酒店-澳门金沙4809.com-澳门金沙4809.com

商务协作

INFORMATION

澳门金沙4809.com

合肥公路港综合物流基地项目箱式变配电装备采购及安装工程询价文件-金沙酒店-澳门金沙4809.com

公布工夫: 2018-08-03   阅读次数: 237


 


 


 


 

合肥公路港综合物流基地项目

箱式变配电装备采购及安装工程



 



 


 


 

安徽迅捷物流肥东有限责任公司

二零一八年七月



 


 

目   录


 


 

第一章:    询价约请


 

第二章:    询价内容及要求


 

第三章:    投标须知


 

第四章:    评标设施


 

第五章:    条约重要条目


 

第六章:    附件


 


 


 


 


 


 


 


 

第一章  询 价 邀 请

安徽迅捷物流肥东有限责任公司凭据有关文件肉体,遵照公然、平正、公平和诚信的原则,联合本项目实际情况,确保定期、保质、保量完成企图建立义务,对合肥公路港综合物流基地项目箱式变配电装备采购及安装工程停止约请询价,现将有关事项阐明以下:

1、询价书编号:  FD-II-18XJ-02

2、项目称号:箱式变配电装备采购及安装工程

3、项目单元:安徽迅捷物流肥东有限责任公司

4、询价内容及有关要求:睹询价文件第二章、第三章

5、项目所在:撮镇商贸物流园合肥公路港综合物流基地内

6、联系人:何工、檀工

联系电话:0551-67360832、13500509080。


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

第二章     询价内容及要求

一、项目概略及询价内容

1、项目概略:细小企业创业楼室外10KV箱式变压器供配电。

2、询价局限:箱式变配电装备采购及安装。具体内容包孕室外高压进线电缆、高压柱上智能断路器(ZW43—12F/630带看门狗)改换、2台400KVA箱式变压器、变压器室内的一切装备及电缆线路等。详细详见询价文件、清单及施工图纸。

3、承包体式格局:专业承包。包工、包料、包工期、包质量、包平安、包审图、包增容、包验收、包送电、包移交,投标人必需确保本工程经由过程本地供电部门图审及验收,即为本项目供应交钥匙效劳。果已经由过程审图、增容、验收而形成的统统丧失均由投标人卖力。

4、企图工期:40天。

5、质量标准:及格。

二、投标人资历要求

1、企业资质要求:具有自力法人资格,具有电力工程施工总承包叁级及以上天资或输变电工程专业承包叁级及以上天资,或电力羁系委员会发表的承装(建、试)电力设施许可证五级及以上。

2、项目经理资历要求:具有机电工程专业二级及以上注册制作师执业资历,具有有用的安全生产审核合格证书。

3、投标人须相符合肥市公共资源生意业务监视管理局被限定投标的不良行为纪录(有效期内)相关规定。

4、被人民法院列入失约被执行人的投标人不得到场投标(以“信誉中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准,查询网页打印)。

5、投标人须供应由检察机关出具的自2013年1月1日以来投标单元、法定代表人、拟投入的项目经理的无受贿立功档案纪录的相干证实质料(可网上打印,也可由检察机关出具)。

6、本项目不接受联合体投标。

7、资历检察体式格局:资历后审。

三、询价文件出售设施及须知

1、询价文件价钱:人民币0元整。

2、询价文件支付体式格局:请意向单位于2018年8月12日前正在安徽迅捷物流有限责任公司网站(Http//www.ahxj.cn)上下载或曲接到安徽迅捷物流肥东有限责任公司工程部办公室支付。

3、投标保证金:5000元。

4、履约保证金

履约包管的情势:银行电汇,银行转账;

履约包管的金额:合同价的5%

履约保证金提交工夫:条约签署前须将履约保证金递交至指定账户;

履约保证金退回工夫:工程完工立案完毕退却借履约保证金(无息)。

5、勘探现场:投标人可先到工地踏勘以相识工地位置、状况、道路、贮存空间、装卸限定及任何其他足以影响承包价的状况,任何果无视或曲解工地状况而致使的索赔或工期延伸申请将不被核准。已勘探现场形成的统统结果由投标人自行负担。

6、列入本工程投标的投标人不得挂靠,不然消灭进场。

7、用度负担:工程量清单、掌握价体例费:2000元。

以上用度不但独列出,投标人自行思索。中标人正在签订合同前将以上用度间接收付给体例人。

四、最高限价

1、询价最高限价(掌握价):60万

2、投标人投标报价不得高于最高限价,不然其投标将被反对。

五、询价停止及开标工夫

1、询价停止日期: 2018年8月13日14:00(北京时间)

2、投标文件递交所在:安徽迅捷物流有限责任公司建立管理部(合肥市北二环双七路88号)

3、凡是对本次询价提出讯问或对询价文件有明白不浑之处,应正在询价停止日期前三日内以信函情势提请安徽迅捷物流肥东有限责任公司工程部。

4、开标所在:同投标文件递交所在。

开标工夫:同投标文件递交停止工夫。

第三章     投标须知

一、投标文件构成:

投标人编写的投标文件应由以下文件构成(包孕但不限于以下内容):

(一)技术部分:

1、竞价人的资历证实:

(1)企业营业执照(副本)复印件。

(2)资质证书复印件。

(3)项目经理资格证书复印件。

(4)法定代表人具名的针对本项目标授权委托书,被受权人的身份证复印件。

(5)无受贿立功档案纪录证实、信誉证实(查询网页打印便可)。

(6)别的资历证明文件。

2、投标情面况引见(露企业简介等)。

3、施工组织设计,包孕针对本工程技术难点的处置惩罚要领等。其具体内容及花样以下(但不只限于下述内容):

1)工程概略及施工目的。

2)施工预备取施工部署。

3)重要分部分项工程施工计划、施工顺序。

4)整体进度企图布置。

5)工程质量的包管步伐。

6)工程平安、文化施工的包管步伐。

7)制品保护措施

8)确保经由过程供电部门验收的相干步伐

9)资本装备企图

10)拟投入的重要施工机械设备。

11)重要质料出场企图及取重要质料供应商的和谐步伐。

12)劳动力设置及保障步伐。

13)有必要阐明的其他内容(如接纳的新技术施工要领等)。

(二)报价阐明:

1、根据询价文件、施工图纸、工程量清单,思索市场行情及本身状况,停止投标报价。

2、投标人的投标报价,应是完成本询价文件所列询价局限及工期的悉数,不得以任何来由予以反复报价或投标时漏报中标后要求追加款,所发的工程量清单中有的项目,如有漏报,视为对招标人的优惠。中标后工程量清单数目和项目均不予调解。

3、投标人应细致查对工程量清单,投标人如对工程量清单正在数目、错项、漏项方面有疑问,应正在答疑时期提出(并附盘算公式)。错项、漏项按图纸调解。工程量偏差的,当工程量清单取施工图的工程量偏差正在-3%~3%(露)以内,不予调解,投标人自行正在投标报价内思索;超越-3%~3%之外的,经两边配合查对确认后,对超越局部予以调解。中标后,除设想调换中,工程量清单及条约金额均不予调解。

4、各投标单价中人工费、质料、装备费、机器费等均露但不限于:装备、质料运输费(运至装备安装现场)、包装费、场表里运转、装卸车、技术指导费、施工中干系和谐费、吊装就位费、堆码用度和配套件、备品备件费、专用工具费、职员海内培训费等。投标人须充裕思索种种测试、磨练、实验及和谐事情而增添的用度,并计入投标报价。

5、投标文件的有效期为询价停止往后的90天,正在此限期内,所有的投标文件均连结有用。

6、推荐质料及装备品牌:

电线、电缆:远东、江南、绿宝

配电柜及元器件:贵州长征电器自动化有限公司、惠州海格、上海三开电气有限公司

变压器: 鑫龙、合肥元贞、三变科技、南京大全

投标人投标所报质料、装备品牌的质量机能不得低于招标人指定的质料、装备品牌的质量机能。投标人正在投标时需说明所投质料、装备品牌等相关内容

二、投标文件的递交

1、投标文件一式贰份(副本一份、副本一份),同版投标文件电子版1 份(光盘或U盘,随投标文件密封),投标文件要求密封后正在封口处加盖单元公章于2018年8月13日14:00(北京时间)前送到安徽迅捷物流有限责任公司建立管理部办公室,过期视为主动抛却。

2、投标文件不得接纳活页装订体式格局。


 


 


 


 

第四章  评标设施

根据《中华人民共和国招标投标法》及国度有关法律、法例,联合本工程现实,制订本评标原则和设施。

一.评标原则

本次评标接纳有用最低价的设施,对各投标人从质量和效劳均能知足询价文件实质性要求的单元中,根据报价由低到高的递次推荐不超过2名成交候选人。报价最低的为第一中标候选人,顺次类推。如泛起报价雷同时,由评标委员会投票肯定其排名递次。

二.评标顺序

1、资历检察

1.1本次招标关于投标人的资历检察接纳资历后审体式格局,关于未能经由过程资历后审要求的,其投标文件将被谢绝。

1.2资历后审尺度

同“询价通知书”中天资资历要求前提。

2、投标文件商务评审

对各投标人资历评审及格的单元中,根据商务报价由低到高的递次推荐不超过2名成交候选人。报价最低的为第一中标候选人,顺次类推。如泛起报价雷同时,由评标委员会投票肯定其排名递次。


 


 


 


 


 


 


 


 

第五章条约重要条目

条约通用条目

本通用条目实行建设部、国度工商局制订GF-2013-0201合同文本。

条约公用条目—重要条目

1.3法律

适用于条约的其他规范性文件:中华人民共和国国家法律、行政法规、部门规章和安徽省、合肥市地方性法例、地方政府规章、当局主管部门公然公布的种种规范性文件。

1.4 尺度和范例

1.4.1适用于工程的标准规范包孕:《建筑工程施工质量验收统一标准》《修建电气工程施工质量验收范例》等现行国度、行业及安徽省、合肥市有关验收范例和技术标准。

1.5 条约文件的优先递次

条约文件构成及优先递次为:①本条约协议书 ②中标通知书 ③本条约公用条目④招标文件及答疑文件、廓清文件(如有),⑤投标书及其附件⑥本条约通用条目⑦尺度、范例及有关手艺文件⑧图纸⑨工程量清单⑩工程报价单,条约推行历程中两边便有关工程洽谈、调换杀青的书面和谈或文件(如有)

1.6.4 承包人文件

需求由承包人供应的文件,包孕:施工构造计划、施工进度企图、专项施工计划、供给采购质料清单、质料出场企图、劳动力及用款计划书等;

承包人供应的文件的限期为:承包人正在收到施工图纸后7日内;

承包人供应的文件的数目为:知足发包人、监理人所需,详细数目由发包人肯定;

承包人供应的文件的情势为:纸质版及电子版;

发包人审批承包人文件的限期:收到承包人文件后14日内构造考核核准或提出修正看法。

1.10 交通运输

1.10.1 收支现场的权益

关于收支现场的权益的商定:发包人应凭据施工需求,卖力获得收支施工现场所需的核准手续和悉数权益,和获得果施工所需建筑道路和其他基础设施的权益。承包人负担建筑暂时道路及其他暂时基础设施的用度。承包人辅佐发包人解决建筑场表里道路和其他基础设施的手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的界限的商定:承包人正在投标前应充裕踏勘现场,以现场前提为准。

关于发包人背承包人免费供应知足工程施工需求的场内道路和交通设施的商定:承包人正在投标前应充裕踏勘现场,仅供应现场已具有的前提。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁暂时加固革新用度和其他有关用度由承包人负担。

1.13工程量清单毛病的批改

泛起工程量清单毛病时,是不是调解条约价钱:

若是正在项目施工历程中,泛起招标人所供应分部分项清单工程量取设想图纸不符,承包人需按图纸完成该局部工程。工程量清单及条约价钱不予调解。

许可调解条约价钱的工程量偏向局限:  无  。

2.4.2 供应施工前提

关于发包人应卖力供应施工所需求的前提,包孕:

(1)发包人卖力和谐施工所需的火、电、电讯线路接口,详细由承包人实行,并装表计量,用度由承包人负担。

(2)发包人卖力和谐施工园地取大众道路的通道开通;

3. 承包人

3.1 承包人的一样平常任务

(5)承包人提交的完工材料的内容:实行国度相干尺度、范例的划定。

承包人需求提交的完工材料套数:实行国度相干尺度、范例的划定并知足现实验收需求。

承包人提交的完工材料的用度负担:所需用度已包罗正在投标报价中。

承包人提交的完工材料移交工夫:实行国度相干尺度、范例的划定并知足发包人现实需求。

承包人提交的完工材料情势要求:纸质、影象和电子材料。

(6)承包人应推行的其他任务:

1)卖力定时完工建立。

2)卖力施工消费、建立质量、施工平安、工程进度的管理,并负担响应的义务。

3)卖力工程款内部计量领取事情。

4)接管发包人对施工建立的监督管理。

5)卖力取工程相干保险的解决、领取和理赔。

6)要包管农民工人为实时领取,并负担果迁延领取引发的统统义务。

7)卖力本项目标质量保修期内的维修。

8)辅佐发包人解决完工建立所需的正当手续。

9)卖力实时解决审计工作的相干事项。

10) 对发包人停止人员培训、移交材料、经由过程消防部门验收、维保、售后服务等统统事情;

11)背发包人供应取所供装备符合的技术资料,如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或效劳手册等,并提供装备组装和维修所需的专用工具和辅助材料。

12) 正在完工验收前按监理单元书面关照的要求,撤除、清运承包人的暂时设备及承包人发生的修建渣滓,并负担响应用度。完工移交前现场浑理应到达有关规定要求,若整改后仍不克不及知足要求,发包人可另行拜托处置惩罚,发作用度由承包人负担。

13)正在其他专业安装施工时期,承包人须布置专人正在现场卖力处理与其他专业交织施工有可能泛起的题目,做好和谐合营事情。

14)卖力完成本条约商定承包人应做的其他事情。

关于项目经理每个月正在施工现场的工夫要求:原则上项目经理正在本工程施工时期(包孕预备和扫尾阶段)必需常驻工程施工现场,每一个月正在现场工夫不得少于22天,天天不少于8小时。

承包人已提交劳动合同,和出无为项目经理交纳社会保险证实的违约责任:领取合同价的1%作为违约金(每人次)

项目经理未经核准,私自脱离施工现场的违约责任:领取违约金2000元/日(1小时以外,1日之内视为1日)。

3.2.3 承包人私自改换项目经理的违约责任:领取合同价的1%作为违约金(每人次)。

3.2.4 承包人无合理来由谢绝改换项目经理的违约责任:领取合同价的1%作为违约金(每人次)。

3.3 承包人职员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员布置讲演的限期:承包人应正在接到完工关照后7天内,根据投标文件许诺背发包人提交承包人项目管理机构及施工现场职员布置的讲演,其内容应包孕条约管理、施工、手艺、质料、质量、平安、财政等重要施工管理人员名单及其岗亭、注册执业资历等,和各工种技术工人的布置状况,并同时提交重要施工管理人员取承包人之间的劳动干系证实和交纳社会保险的有用证实。

3.3.3 承包人无合理来由谢绝撤换重要施工管理人员的违约责任:领取违约金1万元/次。

3.3.4 承包人重要施工管理人员脱离施工现场的核准要求: 须经由发包人赞成。

3.3.5承包人私自改换重要施工管理人员的违约责任:领取违约金1万元/次。

承包人重要施工管理人员私自脱离施工现场的违约责任:领取违约金500元/日(1小时以外1日之内视为1日) 。

增补以下:

3.3.6承包人一旦中标,本项目标注册制作师、施工现场手艺负责人、各专业重要管理人员及施工机器等正在全部项目施工期内必需到位。注册制作师、施工现场手艺负责人及重要管理人员经发包人承认。

3.3.7承包人项目部重要管理人员确需改换时,改换先人员不得低于承包人投标时所报人员资历和技术水平,且该行为视为违约,中标人需领取中标价的1%作为违约金。发包人如以为有必要,可要求对上述职员中的局部职员作出更好的调解。

3.3.8承包人未能根据许诺到岗失职的,发包人将视情况严重水平对其作出响应处置惩罚,赐与正告并发出整改关照。如仍未实时整改,发包人有权责令其歇工整改、并按国度有关规定从新肯定承包人。发包人借将住手领取工程款子,拘留任何已付的工程进度款子,赔偿建设单位的有关丧失或工期耽搁的丧失,并就此背承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一样平常商定

制止分包的工程包孕:本项目一切工程不允许分包。

主体构造、关键性事情的局限:本项目一切工程。

3.5.2分包确实定

许可分包的专业工程包孕:不允许分包。

其他关于分包的商定:  无 。

3.5.4 分包条约价款

关于分包条约价款领取的商定:无。

3.6 工程看管取制品、半成品珍爱

承包人卖力看管工程及工程相干的质料、工程装备的肇端工夫:施工时期至完工验收后移交。

3.7 履约包管

承包人是不是供应履约包管:供应。

承包人供应履约包管的情势、金额及限期的:条约签署前7日内,承包人应以电汇或银行转账体式格局背发包人所供应账户汇入 万元( 万元)履约保证金。履约保证金待相干单元验收经由过程并一般供电后15天内一次性退回(无息)。

6. 平安文化施工取环境保护

6.1平安文化施工

6.1.1 项目安全生产的达标目的及响应事项的商定:遵照国度和工程所在地有关安全生产的要求。

6.1.4 关于治安守卫的稀奇商定:遵照国度和工程所在地有关治安守卫的要求。

关于体例施工园地治安管理企图的商定:遵照国度和工程所在地有关要求并知足发包人的公道要求。

6.1.5 文化施工

条约当事人对文化施工的要求:承包人正在工程施工时期,该当采取措施连结施工现场平整,物料堆放整洁。工程所在地有关当局行政管理部门有特殊要求的,根据其要求实行。正在工程移交之前,承包人该当从施工现场消灭承包人的悉数工程装备、过剩质料、渣滓和种种暂时工程,并连结施工现场干净整洁。经发包人书面赞成,承包人可正在发包人指定的所在保存承包人推行保修期内的各项任务所需求的质料、施工装备和暂时工程。

6.1.6 关于平安文化施工费领取比例和领取限期的商定:已计入步伐费中,发包人不再另行领取,按条约商定付款体式格局领取  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 条约当事人商定的施工组织设计应包孕的其他内容:包孕质料、半成品、制品,专业分包等供给出场企图、职员布置、质保系统、平安文化施工步伐、施工机器设置及施工现场部署、工程进度企图、重要技术措施、应急预案等内容,对专项工程还应按划定体例专项施工计划

7.1.2 施工组织设计的提交和修正

承包人提交具体施工组织设计的限期的商定:承包人应正在完工7天前,背监理人提交具体的施工组织设计,并由监理人报送发包人。

发包人和监理人正在收到具体的施工组织设计后确认或提出修正看法的限期:发包人和监理人应正在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修正看法。对发包人和监理人提出的公道看法和要求,承包人应公费修正完美。凭据工程实际情况需求修正施工组织设计的,承包人应背发包人和监理人提交修正后的施工组织设计。

7.2 施工进度企图

7.2.2 施工进度企图的订正

发包人和监理人正在收到订正的施工进度企图后确认或提出修正看法的限期:(签约时填入)。

7.3 完工

7.3.1 完工预备

关于承包人提交工程完工报审表的限期:完工前7日内。

关于发包人应完成的其他完工准备工作及限期:实行国家规定和条约商定。

关于承包人应完成的其他完工准备工作及限期:实行国家规定和条约商定。

7.3.2完工关照

果发包人缘由形成监理人未能正在企图完工日期之日收回完工关照的:工期应顺延,发包人纰谬推延完工背承包人负担任何分外的用度领取任务。

7.4 丈量放线

7.4.1发包人经由过程监理人背承包人供应丈量基准点、基准线和水准点及其书面材料的限期:发包人应正在完工前7天经由过程监理人背承包人供应丈量基准点、基准线和水准点及其书面材料。发包人应对其供应的丈量基准点、基准线和水准点及其书面材料的真实性、准确性和完整性卖力。

7.5 工期耽搁

7.5.1 果发包人缘由致使工期耽搁

(7)果发包人缘由致使工期耽搁的其他情况:工期顺延。

7.5.2 果承包人缘由致使工期耽搁

果承包人缘由形成工期耽搁,过期完工违约金的计算方法为:领取违约金2000元/天。

果承包人缘由形成工期耽搁,过期完工违约金的上限:合同价的5%。

7.6 晦气物资前提

晦气物资前提的其他情况和有关商定:实行国家规定和社会广泛认同的情况。

7.7非常卑劣的天气前提

发包人和承包人赞成以下情况视为非常卑劣的天气前提:弗成预感的,对条约推行形成实质性影响的,但还没有组成不可抗力事宜的社会广泛承认的卑劣天气前提。

7.9 提早完工的嘉奖

7.9.2提早完工的嘉奖:不嘉奖。

8. 质料取装备

8.4质料取工程装备的保管取运用

8.4.1发包人供给的质料装备的保管用度的负担:发包人不供应质料取工程装备。

8.4.2 承包人采购质料取工程装备的保管取运用

承包人采购的质料和工程装备由承包人妥帖保管,保管用度由承包人负担。法律规定和招标文件划定质料和工程装备运用前必需停止磨练或实验的,承包人应按监理人的要求停止磨练或实验,磨练或实验用度由承包人负担,不合格的不得运用。

发包人或监理人发明承包人运用不符合设想或有关尺度要求的质料和工程装备时,有权要求承包人停止修复、撤除或从新采购,由此增添的用度和(或)耽搁的工期,由承包人负担。

关于质料的商定以下:.

(1)本工程运用的重要质料接纳海内知名品牌,国标产物,必需有出厂及格证实。装备、质料及配件进入施工现场应有清单、运用说明书、质量及格证明文件、国度法定质检机构的磨练讲演等文件。

(2)承包人采购的质料、装备出场后须经监理工程师和发包人承认前方可运用。

(3)若承包人现实用于工程的质料、装备的质量、规格和机能不满足招标文件中的技术标准和要求、国度相干尺度、规程范例要求,或取监理工程师和发包人确认的质料、装备不符时,承包人须无条件改换,并负担形成的丧失。不然,发包人有权停止条约。

(4)本工程承包人应按设想和有关尺度要求采购工程所需质料、工程装备,正在采购前14日内关照发包人(监理人)并提供产品名称、规格型号、数目、品牌或厂家的样品,经发包人(监理人)承认质量前方可采购,但其实不因而免去承包人的任何质量义务。承包人供应产物及格证实,对质料装备质量卖力。承包人采购的质料装备正在运用前,承包人应按要求停止磨练或实验,并经发包人和监理人验收及格前方可运用。不合格的不得运用,磨练或实验用度由承包人负担。

(5)严禁将不及格的质料、装备入库,不合格质料、装备的退场全过程须由监理工程师现场监视。

(6) 如承包人采购的质料、装备两次泛起磨练或实验不合格或不符合招标文件要求时,发包人有权停止承包人的采购,改为发包人间接采购,其差价及一切丧失由承包人卖力。

(7)承包人应包管所供装备、重要质料是全新产物,完整知足条约商定的质量、规格和机能尺度。果承包人的缘由以致装备质量、安装质量达不到条约商定的质量标准和要求,承包人应负担违约责任。

8.6 样品

8.6.1  样品的报送取封存

需求承包人报送样品的质料或工程装备,样品的品种、称号、规格、数目要求:一切质料和工程装备均需求报送样品,重量或代价较大的能够约发包人配合考查。

8.8 施工装备和暂时设备

8.8.1 承包人供应的施工装备和暂时设备

关于建筑暂时设备用度负担的商定:承包人负担。

9. 实验取磨练

9.1实验装备取实验职员

9.1.2 实验装备

施工现场需求设置的实验场合:凭据国家规定,知足本项目需求。

施工现场需求装备的实验装备:凭据国家规定,知足本项目需求。

施工现场需求具有的其他实验前提:无。

9.4 现场工艺实验

现场工艺实验的有关商定:凭据国家规定,知足本项目需求。

10. 调换

10.1调换的局限

关于调换的局限的商定:(签约时填入)

10.4 调换估价

10.4.1 调换估价原则

关于调换估价的商定:

果弗成归责于承包人的缘由发作设想调换,且调换致使条约价款的增添的,由发包人负担该增添的价款,耽搁的工期响应顺延。但若设想调换是果承包人已按条约要求施工形成质量事故、毛病定位、用材毛病等变乱或其他可归责于承包人的缘由所引发时,承包人应负担悉数的用度,工期不予顺延。

除条约另有商定中,调换估价应根据以下设施肯定:

(1)发包人设想调换引发工程量清单项目的工程量增减,分项工程响应单价按本综合单价实行,经发包人或其拜托的监理单元、审计单元核定后作为结算的根据。

(2)发包人设想调换引发新的工程项目,其响应综合单价确实定要领为:

①条约中有相似工程项目综合单价的,可参照条约中相似项目的综合单价盘算肯定。

②条约中没有相似工程项目综合单价的,参照投标报价的费率与费,个中人工费、材料费、机器费按商务标投标文件中响应单价停止组价。经发包人或其拜托的监理单元、审计单元核定后作为结算的根据。

③清单项目中项目特性发作局部调换的,应以本综合单价为根蒂根基,仅便调换局部调解其综合单价。由中标人提出新单价,招标人及监理单元、审计单元核定后作为结算根据。

(3)其他调换,必需征得监理工程师和发包人代表的赞成,以现场签证的体式格局处理。

10.5承包人的合理化建议

监理人检察承包人合理化建议的限期:                     。

发包人审批承包人合理化建议的限期:                     。

承包人提出的合理化建议低落了条约价钱大概进步了工程经济效益的嘉奖的要领和金额为:      /       。

11. 价钱调解

11.1 市场价格颠簸引发的调解

市场价格颠簸是不是调解条约价钱的商定:不调解。

12. 条约价钱、计量取领取

12.1 条约价钱情势

1、单价条约。

单体价包罗的风险局限:

(1)野生、质料、机器用度的市场价格转变风险。

(2)承包人投标时正在划定时间内已对工程量清单提出贰言,中标后,发包人不再对工程量清单的项目和数量停止校正调解。承包人必需按其报价完成招标文件划定范围内的招标设想图纸划定的一切工程项目。

(3)现场施工情况。

(4)除不可抗力和设想调换之外的其他风险。

风险用度的计算方法:由承包人正在投标报价的综合报价上钩与。

风险局限之外条约价钱的调解要领:凭据现实发作的本钱状况公道计费。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的领取

预付款领取比例或金额:      /      。

预付款领取限期:                /               。

预付款扣回的体式格局:                  /       。

12.2.2 预付款包管

承包人提交预付款包管的限期:        /                     。

预付款包管的情势为:           /                          。

12.4.1 付款周期

关于付款周期和金额的商定:

一切装备出场付总金额的50%,工程完工经本地有关部门验收及格并送电运转后付至总金额的85%,余款经审计确认后一个月内扣除5%保修金后结清,保修金待工程保修期满后无违约的一次性付清(无息)。每次付款时,乙方必需供应全额增值税专用发票,审计后供应全额增值税专用发票。增值税税率10%

13.2.5移交、吸收悉数取局部工程

承包人背发包人移交工程的限期:条约当事人该当正在发表工程吸收证书后7天内完成工程的移交。

发包人已按本条约商定吸收悉数或局部工程的,违约金的计算方法为:发包人无合理来由不吸收工程的,发包人自该当吸收工程之日起,负担工程看管、制品珍爱、保管等取工程有关的各项用度。

承包人已定时移交工程的,违约金的计算方法为:承包人无合理来由不移交工程的,承包人应负担工程看管、制品珍爱、保管等取工程有关的各项用度,并按2000元/天负担违约责任。

13.3 工程试车

13.3.1 试车顺序

工程试车内容:承包人应卖力承包范围内的装备、电路、管线等体系(若有)的试运行,试运行设施实行国度相干尺度、范例。

(1)单机无负荷试车用度由承包人负担;

(2)无负荷联动试车用度由承包人负担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相干事项的商定:无。

13.6 完工退场

13.6.1 完工退场

承包人完成完工退场的限期:承包人应正在工程落成验收后7日内完成完工退场,过期未完成的,发包人有权出卖或另行处置惩罚承包人遗留的物品,由此收入的用度由承包人负担,发包人出卖承包人遗留物品所得款子正在扣除需要用度后应返还承包人。

14. 完工结算

14.1 完工付款申请

承包人提交完工付款申请单的限期:承包人应正在工程完工验收及格后28天外向发包人和监理人提交完工结算申请单,并提交完好的结算材料。

完工付款申请单应包孕的内容:

(1)完工结算条约价钱;

(2)发包人已领取承包人的款子;

(3)应拘留的质量保证金;

(4)发包人应领取承包人的条约价款。

14.2 完工结算考核

发包人审批完工付款申请单的限期:发包人应正在收到监理人提交的经考核的完工结算申请单后14天内完成审批。

发包人完成完工付款的限期:发包人应正在签发完工付款证书后且经审计后的7天内,完成对承包人的完工付款。

关于完工付款证书贰言局部复核的体式格局和顺序:承包人对发包人签认的完工付款证书有贰言的,关于有贰言局部应正在收到发包人签认的完工付款证书后7天内提出贰言,并由条约当事人根据第20条〔争议处理〕商定处置惩罚。关于无异议局部,发包人应签发暂时完工付款证书,并按完成付款。

14.4 终究结清

14.4.1 终究结清申请单

承包人提交终究结清申请单的份数:承包人应背发包人提交终究结清申请单三份,并提供相干证实质料。

承包人提交终究结算申请单的限期:正在缺点义务期停止证书发表后7天内。

14.4.2 终究结清证书和领取

(1)发包人完成终究结清申请单的审批并发表终究结清证书的限期:承包人提交相符法律法规和本条约的终究结算申请单后10个工作日内。

(2)发包人完成领取的限期:承包人提交相符法律法规和本条约的终究结算申请单后15个工作日内。

15. 缺点义务期取保修

15.2缺点义务期

缺点义务期的详细限期:24个月。

15.3 质量保证金

关于是不是拘留质量保证金的商定:拘留质量保证金。

15.3.1 承包人供应质量保证金的体式格局

质量保证金采用以下第   2  种体式格局:

(1)质量保证金保函,包管金额为:          /         ;

(2)5%的工程款;

(3)其他体式格局:   /           。

15.3.2 质量保证金的拘留

质量保证金的拘留接纳以下第 2 种体式格局:

(1)正在领取工程进度款时逐次拘留,正在此情况下,质量保证金的盘算基数不包括预付款的领取、扣回和价钱调解的金额;

(2)工程完工结算时一次性拘留质量保证金;

(3)其他拘留体式格局:       /          。

关于质量保证金的增补商定:    /     。

15.4保修

15.4.1 保修义务

保修期为:为2年,其他保修期实行《建立工程质量管理条例》。(图纸上工程保修期要求若取条约公用条目纷歧致以条约公用条目为准)。

15.4.3 修复关照

承包人收到保修关照并抵达工程现场的公道工夫:一般情况须正在48小时以内,状况紧要必需立刻修复缺点或破坏的须正在4小时以内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情况

发包人违约的其他情况:其他国家划定发包人违约的情况。

16.1.2 发包人违约的义务

发包人违约责任的负担体式格局和计算方法:

(1)果发包人缘由未能正在企图完工日期前7天内下达完工关照的违约责任:发包人以书面关照承包人推延完工日期,完工工期响应顺延,发包人不果推延完工背承包人负担任何分外的用度领取任务。

(2)果发包人缘由未能按条约商定领取条约价款的违约责任:实时领取 。

(3)发包人违背第10.1款〔调换的局限〕第(2)项商定,自行实行被勾销的事情或转由别人实行的违约责任:两边协商处理。

(4)发包人供应的质料、工程装备的规格、数目或质量不符合条约商定,或果发包人缘由致使交货日期耽搁或交货所在调换等状况的违约责任:       /        。

(5)果发包人违背条约商定形成停息施工的违约责任:工期顺延。

(6)发包人无合理来由没有正在商定限期内收回复工指导,致使承包人没法复工的违约责任:工期顺延。

(7)其他: 凭据国度相关规定,由发承包两边另行协商  。

16.1.3 果发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情况〕商定停息施工谦 30 天后发包人仍不改正其违约行动并以致条约目标不克不及实现的,承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情况

承包人违约的其他情况:国家规定承包人违约的其他情况。

16.2.2承包人违约的义务

承包人违约责任的负担体式格局和计算方法:

(1)承包人违背条约商定停止转包或违法分包的,发包人能够取承包人解除合同;

(2)承包人违背条约商定采购和运用不合格的质料和工程装备的,承包人应从新采购并重新施工,并领取不合格的质料和工程装备代价的5%作为违约金;

(3)果承包人缘由致使工程质量不符合条约要求的,承包人应从新施工或修复直至及格,并领取不合格工程价款的5%作为违约金;

(4)承包人违背第8.9款〔质料取装备公用要求〕的商定,未经核准,擅自将已根据条约商定进入施工现场的质料或装备撤离施工现场的,领取擅自撤离质料或装备代价的5%作为违约金;

(5)承包人正在缺点义务期及保修期内,未能正在公道限期对工程缺点停止修复,或谢绝按发包人要求停止修复的,发包人能够运用质量保证金由第三方修复,缺乏局部由承包人领取;

(6)承包人明白示意大概以其行动注解不推行条约重要任务的,按5000元~10000元/次领取违约金;

16.2.3 果承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的稀奇商定:承包人泛起违约状况时,或监理人收回整改关照后,承包人正在指定的公道限期内仍不改正违约行动并以致条约目标不克不及实现的,发包人有权解除合同。

发包人继承运用承包人正在施工现场的质料、装备、暂时工程、承包人文件和由承包人或以其名义体例的其他文件的用度负担体式格局:由使用者领取现实发作的用度,不露利润。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力确实认

除通用合同条款商定的不可抗力事宜以外,视为不可抗力的其他情况:国家规定属于不可抗力的情况。

17.4 果不可抗力解除合同

条约消除后,发包人应正在约定或肯定发包人应领取款子后28天内完成款子的领取。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的稀奇商定:承包人应根据国度强制性划定和本身需求,以承包人或承包人和发包人配合名义投保有关险种,所需用度由承包人负担。

18.3 其他保险

关于其他保险的商定:无。

承包人是不是应为其施工装备等解决财产保险:由承包人肯定,并自担风险。

18.7 关照任务

关于调换保险合同时的关照任务的商定:承包人调换除工伤保险以外的保险合同时,应事先征得发包人赞成,并关照监理人。

20. 争议处理

20.3 争议评审

条约当事人是不是赞成将工程争议提交争议评审小组决意:签署合同时商定。  

20.3.1 争议评审小组确实定

争议评审小组成员确实定:签署合同时商定。

选定争议评审员的限期:签署合同时商定。

争议评审小组成员的待遇负担体式格局:签署合同时商定。

其他事项的商定:签署合同时商定。

20.3.2 争议评审小组的决意

条约当事人关于本项的商定:签署合同时商定。

20.4仲裁或诉讼

果条约及条约有关事项发作的争议,按以下第  2   种体式格局处理:

(1)背      /     仲裁委员会申请仲裁;

(2)背工程所在地人民法院告状。          

第六章  附  件

一、投  标  函

致:安徽迅捷物流肥东有限责任公司

1. 凭据已收到的询价编号为         的              工程的询价文件,我公司经考查现场和细致研讨后,我方愿以人民币(大写)             (小写)             )的投标总报价,遵循询价文件(露增补文件)的要求,实行和完成承包工程,修补工程中的任何缺点,工程质量到达      尺度。

2. 我方已具体考核并确认悉数询价文件及有关附件,充裕明白投标价钱不得低于企业个体本钱有关规定。并许诺我方的投标文件完整相应询价文件的要求。我方经成本核算,所填报的投标报价不低于企业个体本钱。同时,我方所供应的投标文件,是实在有用的。我方正在投标过程中如有故弄玄虚、围标串标等行动,我方所提交的投标保证金将作为违约金交给您方,并情愿负担统统义务。

3. 如我方中标:

(1)本投标函属于条约文件的组成部分。

(2)我方许诺根据招标文件划定背您方递交履约包管。

(3)我方许诺正在条约商定的限期内完成并移交悉数条约工程。您方的清单如有漏掉,我方已正在投标条件出,视作优惠,我方许诺本工程为交钥匙工程。

(4)我方许诺卖力施工图纸的报审,并负担审图用度(如有)。

4. 我方赞成本投标文件正在询价文件划定的投标有效期内有用。在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此束缚。

5. 正在正式条约订立之前,本投标书同贵方的中标通知书、两边签署的增补和批改文件和别的文件和附件成为束缚两边的条约。

6. 其他增补阐明:             {增补阐明事项}        


 

投 标 人:      称号   (盖印)                      

单位地址:                                                    

法定代表人或其委托代理人:    (盖印)

邮政编码:            电话:                传真:                    

开户银行称号:                     开户银行账号:                      

日期:_____年____月____日


 

二、授权委托书


 

本授权委托书声明:我       (姓名)系 (投 标 人 名 称)的法定代表人,现受权拜托     (单位名称 ) 的    (姓名) 为我公司的正当代理人,以本公司的名义列入                                                                  

的投标运动。代理人正在招投标及条约商洽历程中所签订的统统文件和处置惩罚与之有关的统统事物,我均予以认可。

代理人无转拜托权。

特此拜托。


 

代  理  人:   (具名)   性别 :            岁数:_______


 

身份证号码:                   职务:____     电话:          


 

投  标  人:                                       (盖印)


 

法定代表人:                            (具名或盖印)


 


 


 


 

受权拜托日期:     年     月     日

合肥公路港综合物流基地项目细小企业创业楼供电工程量清单

      细小创业楼箱变改图纸(下载后请用CAD软件翻开)